Навигация

Договор № __/___ -___ на оказание услуг техникой

г. Набережные Челны                                       «__»________»20   г.

Общество с ограниченной ответственностью _____________________________ в лице _________________________________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ____________________________________ «___________________» в лице директора __________________________________________________, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. По договору возмездного оказания услуг техникой, Исполнитель обязуется оказывать услуги по выполнению работ техникой в соответствии с заявками Заказчика, а Заказчик обязуется предоставлять заявки на выполнение работ техникой, принят и своевременно оплачивать оказанные услуги

1.2. Наименование работ, сроки начала и окончания работ определяется на основании предоставленных Заказчиком и согласованной исполнителем заявок, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 2. Порядок оформления заказа на оказание услуг Техникой

2.1.Заказчик, в срок не позднее, чем за два рабочих дня до начала работ, направляет Исполнителю заявку на оказание услуг Техникой. В заявке указывается: - наименование услуг и требуемое для выполнения данных услуг «Техники»; -месторасположение объекта Заказчика; -Ф.И.О. представителя Заказчика ответственного на данном объекте, в том числе уполномоченного заверять первичные документы учета – путевые листы. Также с заявкой предоставляется проект производства работ.

2.2.Исполнитель в течение одного рабочего дня подтверждает возможность исполнения заказа путем направления спецификации с обязательным указанием срока выполнения работ, стоимости услуг, либо отказывается от выполнения работ.

2.3.Направление заявок и спецификаций осуществляется по факсу или электронной почте в виде сканированного документа, указанных в реквизитах настоящего договора. Стороны признают указанный способ надлежащим согласованием существенных условий договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется: - в течение срока действия настоящего Договора в полном объёме принимать оказываемые Исполнителем услуги по настоящему Договору. -предоставить Исполнителю проекты производства работ на согласование не позднее, чем за 2 дня до их начала; -ежедневно заверять первичные документы учета – путевые листы; -обеспечить сохранность техники на объекте. В случае хищения или разукомплектования техники Исполнителя, Заказчик обязуется компенсировать материальный ущерб в полном размере; - письменно сообщать Исполнителю об отказе от услуг «Техникой» не позднее, чем за три дня до окончания срока работы предоставленной Заказчику «Техники»; -предоставлять сведения о представителях Заказчика, уполномоченных заверять первичные документы учета – путевые листы. В случае смены уполномоченного лица Заказчик обязуется в течение одного дня предоставить данные Исполнителю о лицах уполномоченных заверять путевые листы; - использовать выданную технику только на своих объектах, без права передачи ее в субподрядное пользование; - своевременно производить оплату услуг Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.2. Заказчик имеет право: - в любое время проверять ход и качество выполняемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность. - отказаться от услуг Исполнителя по настоящему договору в любое время, в случае невыполнения Исполнителем условий настоящего Договора.

3.3. Исполнитель обязуется: -оказывать Услуги с надлежащим качеством. -оказывать Услуги в полном объеме и в срок, в соответствии со Спецификациями к настоящему Договору; - обеспечивать управление Техникой, обученным, аттестованным, прошедшим проверку знаний персоналом; - организовывать производство работ в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин», СНИП и другими действующими в РФ нормативными актами по охране труда. - в случае поломки техники, при невозможности устранения неисправности на объекте, предоставить замену в срок 5 (пять) рабочих дней.

3.4.Исполнитель имеет право: - не приступать к выполнению работ при несоблюдении условий оговоренных в пункте 3.1.; -в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае невыполнения Заказчиком условий настоящего Договора. -оказывать услуги Техникой с помощью привлечения техники и персонала третьей стороны.

4. Стоимость и порядок расчетов.

4.1. Расценки на оказание услуг Техникой определяются спецификациями, согласованными исполнителем и заказчиком.

4.2. В зависимости от объема работ, а также при проведении Исполнителем работ повышенной сложности, допускается отклонение расценки оказываемой услуги по взаимному соглашению сторон.

4.3.Стоимость оказываемых услуг определяется на основании согласованных в спецификациях тарифов за 1 машино-час, при этом время, оплачиваемое заказчиком, складывается из времени работы техники у заказчика и времени пробега механизма (или доставки механизма) от исполнителя до пункта назначения и обратно, но не менее 8 часов в сутки. Время для доставки Техники на объект Заказчика в пределах г. Набережные Челны составляет один час; время доставка техники за пределы г. Набережные Челны – по соглашению сторон. В случае уменьшения фактического количества рабочих часов по инициативе Заказчика, последний оплачивает стоимость работы «Техники» из расчета 8 часов за смену.

4.4. Расценки на оказание услуг могут быть также пересмотрены Исполнителем в одностороннем порядке, в связи с повышением цен на ГСМ, удорожанием рыночных тарифов и т.д..

4.5.Оказание услуги Техникой в сверхурочные часы и выходные дни (суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ) оплачивается с 15% надбавкой на действующую расценку.

4.6. Заказчик оплачивает стоимость услуг на основании выставленного счета на оплату, в виде 100 % предоплаты перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, либо по другим платежным реквизитам, согласно письму Исполнителя.

4.7. Факт оказания услуг подтверждается путевыми листами и актом выполненных работ. Акт выполненных работ выставляется на основании путевых листов. 4.8.Окончательный расчет осуществляется исходя из фактически отработанных машино-часов, на основании акта выполненных работ.

4.9. Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения акта выполненных работ рассмотреть его и принять или представить мотивированный отказ от приемки услуг.

4.10. В случае принятия акта, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней оплачивает оказанные услуги путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.

4.11. В случае мотивированного отказа от приемки услуг Сторонами составляется двусторонний Протокол с перечнем разногласий, сроков и условий их устранения.

4.12. После устранения всех замечаний, отраженных в Протоколе, Заказчик принимает оказанные услуги, подписывает акты выполненных работ и в течение 2 (двух) рабочих дней оплачивает оказанные услуги исполнителю.

4.13. В случае, если в течение 2 рабочих дней со дня получения акта и/или путевого листа Заказчик не предоставит Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг, то считается что данные услуги выполнены полностью и в срок. Исполнитель вправе в таком случае составить односторонний акт приемки услуг и/или путевые листы.

5. Ответственность сторон.

5.1. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушений одной из сторон обязательств по Договору другая сторона вправе потребовать устранения недостатков, возникших вследствие отступления от Договора.

5.3.Заказчик несет ответственность за создание необходимых условий работникам Исполнителя по выполнению возложенных на них обязанностей в соответствии с настоящим Договором.

5.4. «Техника» с персоналом на объектах Заказчика находится в полном его оперативном подчинении. Заказчик самостоятельно определяет нахождение Техники на том или ином объекте.

5.5. Ответственность за причиненный вред, ущерб Техникой третьим лицам, несет Исполнитель, который вправе предъявить к Заказчику регрессное требование о возмещении денежных средств, выплаченных третьей стороне в порядке возмещения причиненного вреда, если докажет, что вред, ущерб возникли по вине Заказчика.

5.6. В случае вывода из строя Техники по вине Заказчика, ответственность по возмещению расходов, связанных с ремонтом и/или заменой техники ложиться на Заказчика. Также заказчик оплачивает неустойку исполнителю за весь период простоя (ремонта) техники исходя из тарифов за 1 машино-час, согласованной сторонами в спецификациях.

5.7. В случае отказа от услуг Техники позже 17.00 дня, предшествующего дню начала работ, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика неустойку в размере 0,5 стоимости машино-смены. Одна машино-смена равна 8 машино-часам.

5.8. В случае отказа от услуг Техники менее, чем за 3 часа до начала работ, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика неустойку в размере стоимости одной машино-смены.

5.9. За нарушение сроков оплаты за оказанные услуги более чем на 10 дней, Исполнитель вправе приостановить работу Техники, и это будет рассматриваться как простой по вине Заказчика, который подлежит оплате в полном объеме. Также за нарушение сроков оплаты услуг Заказчик обязуется выплатить Исполнителю неустойку. Неустойка за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы долга за оказанные услуги. Процентная ставка неустойки принимается равной 0,5% за каждый день просрочки.

5.10. Уплата штрафов и пеней не освобождает стороны от выполнения своих обязательств.

6. Форс – мажор

6.1.При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, вызванных наводнением, силой ветра, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки или при введении каких-либо ограничений административными или правительственными органами, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему Договору, сроки выполнения которых отодвигаются на время действия этих обстоятельств.

6.2.При наступлении обстоятельств указанных в пункте 6.1., стороны обязаны письменно известить друг друга в течение 3 (трех) дней о наступлении и об окончании обстоятельств форс – мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору, с предоставлением доказательств, что эти обстоятельства имели место. В противном случае условия настоящего Договора должны быть выполнены без изменений.

7. Порядок разрешения споров.

7.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд РТ

8. Заключительные положения.

8.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

8.3.Факсовая или электронная (сканированная и направленная по электронной почте) копия настоящего Договора и соответствующая переписка имеют полноценную юридическую силу.

9.Срок действия Договора

9.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2014 года.

9.2. Если за 10 дней до истечения срока действия договора, ни одна из сторон не потребует его прекращения договор признается продленным на прежних условиях, на новый календарный год и так далее, число таких пролонгаций не ограничено.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон.

                    Заказчик                                                                                 Исполнитель

Общество с ограниченной ответственностью

Общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес:  

Юридический адрес:

Тел. факс:

Тел. факс:

E-mail:

E-mail:

ИНН:

ИНН:

КПП:

КПП:  

Банк:

Банк:

БИК:

БИК:

К/С:  

К/С:

Р./С:  

Р/С:

                     Директор ____________                                         Директор ___________                                           

 

                          Спецификация № __ к договору №_____ «___» ____________ 20   г.

                           г. Набережные Челны                                         «___»_____________20 г.

№ п/п

Наименование услуг

Расценки

за 1 ед. машино-часа, с НДС

Срок выполнения работ

Стоимость услуг, с НДС

         
         

               Заказчик ____________________                 Исполнитель ________________________